24 Sep

informe de ampliación de plazo de obra pdf

Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” sustentado (incluyendo reportes meteorológicos y documentos de la entidad responsable) incluir además panel fotográfico. - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. h��Vmo�6�+�%��M�H�0`G��i�k� ��Ĭ��Ii��ݑ�-�q#g�a(Q�B��B�"3��g�p"��p � �Ɵ 5(�Ic��)!2 �V8�UuDD�$L4S010�� #B��2�Hf`#�T`ۛ74�s��N?�kN�i��9L?�㸸m D(��t\,k`;u��u�g�eq2��EV�y��g߀��7�[T��bn�*))��E6��@vX��eM�Tt�e~��;8��DB��z��mԅ�u4*�%'�W�� 1��M��]vo�pt��:�c-~�]V��WǾ�[�ы:[��|a �om��Cz�}�frؕ^��#XL��uk��e��~j� �8$B�S� �"�n��0�P=;��n��q��v�ne�� J�Z�|�2�;�ml��y�v�0�{�n�O�'F��qW�b3��G2�*�lo�gΗ��=Mٮ�i�e�?쌲�b�� :_�U��eU��mC֥7�۬�إ5cN�nj�i�`]�o��:HT.+:��y�˙-a��`7��H^��h8+n�1,�Z-�=B��Ä�J�� $��)��~�TI�Qr@"HKR�t��id��3� �!n ��W9�q�ZS`��@v Para la ejecución de la Obra “Construcción de Ambiente Complementario; Adquisición de Bomba de Infusión, Equipo de Rayos x Digital y Cama Clínica Rodable; Además de Otros Activos en el (la) EESS Casma, Distrito de Casma, Provincia de Casma, Departamento de Ancash”, con código único N° 2489676 – Componente Infraestructura, se convocó media correo electrónico con fecha 20 de agosto de 2020 al proceso de selección CONTRATACION DIRECTA-CAUSAL SITUACION DE EMERGENCIA, bajo el sistema de contratación de PRECIOS UNITARIOS, con un valor referencial a S/ 1,940,441.21 (Inc. IGV), otorgándose la buena pro a la empresa KVC CONTRATISTAS S.A.C., con RUC N° 20440352431, por el monto de S/ 1,940,441.21 (Inc. IGV), con un plazo de ejecución por 45 días calendario, con CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA DE EJECUCION DE LA IOARR vía correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2020. DIAS CALENDARIOS 30 OBSERVACION Para efecto de análisis del presente informe Específicamente bajo rendimiento de personal. Tomando en consideración ejecutar dicha partida a falta de la respuesta por parte de la entidad y proyectista y con ello generar un menor retraso en la obra y por ende no generar mayores costos. Las causales son: - Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor. Sin embargo, el contratista no puede paralizar la obra por dicho motivo, salvo que las únicas partidas por ejecutar resulten ser las de aprobación de la prestación adicional de obra que se encuentra pendiente de aprobar, por que de lo contrario … Mediante Carta N° 1195-2020-GRA/GRI, de fecha 20 de octubre del 2020, se alcanza la absolución de la consulta técnica del proyectista sobre la aclaración de la partida de LOSA DE CONCRETO, evidenciando fehacientemente, que los plazos según reglamento, están desfasados generando así un atraso en la obra, el cual no es causal atribuible al CONTRATISTA. Puede agregar este documento a su colección de estudio (s), Puede agregar este documento a su lista guardada. - Confirmar la fecha de término de la obra. Como se aprecia, la doctrina civil emplea la figura de los “vicios ocultos” para toda clase de bienes, muebles o inmuebles, sin efectuar distinción alguna; siendo que en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, toda prestación (independientemente de su naturaleza de bien, servicio u obra) puede ser susceptible de contener vicios ocultos, los cuales -por lo general- son advertidos después de culminada la ejecución de la prestación. Metrados y Valorizaciones.  Asiento Nº 174 – 14/12/2017 DEL SUPERVISOR: (…)Situación que se refleja como rendimiento bajo a lo expuesto en el expediente técnico, por el concurso de mano de obra de la localidad zona rural, el presente caso es necesidad de proyección la obra, no se concluirá el 23 de diciembre reprogramado, por lo que se recomienda proyectar el informe de ampliación de plazo en razón que se tiene acumulado al mes de noviembre 73.21% faltando 26.79%. Para este efecto, la Entidad considera en el contrato celebrado con el proyectista cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas que les remita la Entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. 158.4. Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. [email protected]info ALBERTO BENGOA HUAMAN Gerente General Sistemas de Riego Ingenieros S.R.L A : ING. AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA. Recibirá una confirmación de que su notificación ha sido recibida. Alipio Edgar Miranda Romero Residente de Obra ASUNTO : Informe de Ampliación de Plazo REFERENCIA: Obra ´Construcción de 03 aulas y cerco perimétrico de la I.E. Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Asiento N°11 del supervisor Asiento N°12 del contratista Asiento N°13 del supervisor Asiento N°22 del contratista Asiento N°23 del supervisor Asiento N°24 del contratista Asiento N°29 del supervisor Asiento N°38 del contratista En relación al artículo N° 197 del reglamento de la ley de contrataciones del estado y al artículo 198: “Procedimientos de ampliación” del reglamento de la ley de contrataciones del estado. En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el numeral anterior, la Entidad absuelve la consulta y da instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de absolución de la misma. Supervisión de Obra Consultor de Obra Jefe de Supervisión Monto Contratado Supervisión : : : CONSORCIO VAESCO Ing. SIN RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES. Consecuentemente, con Asiento del Cuaderno de Obra N° 103 del 13.04.2011, el Contratista solicita ampliación de plazo parcial de 09 días calendario, manteniendo vigente su solicitud hasta que … Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. Informe Ampliación de Plazo | PDF | Precipitación | Pena capital INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA by tramirezs INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Open navigation menu Close suggestionsSearchSearch enChange Language close menu Language English(selected) español português Deutsch français Русский italiano Română Bahasa Indonesia Learn more KVC CONTRATISTA S.A.C. [email protected] OBJETIVO DE LA ORDEN DE CAMBIO DE AMPLIACION DE PLAZO Nº1 La presente orden de cambio tiene los siguientes objetivos: 1. %PDF-1.6 %�� El ejecutor de obra ha sustentado mediante asientos en el cuaderno de obra un total de 196:52 horas, que hacen un aproximado de 25 das calendario perdidos por efecto de las lluvias (numeral … Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fi n de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. ampliacion de plazo-celia 7 que presente dentro un plazo de 7 días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos de modo que garantice el cumplimiento de la obra … 4.0 ACONTECIEMIENTOS Y OCURRENCIAS - Con fecha 10 de Setiembre del 2020, se realizó la entrega de terreno y posteriormente la suscrición del acta de inicio de obra, en dicho acontecimiento, se contó con la presencia de la ENTIDAD, CONTRATISTA y SUPERVISION, no se contó con EXPEDIENTE TECNICO, pero se suscribió el acta por una medida de acto protocolar y poder iniciar los trabajos preliminares. Cuadro III: Resultados de las distintas encuestas realizadas al profesor en las distintas asignaturas impartidas en … FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 03 6. con el procedimiento de ampliación de plazo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Que, mediante Informe N° 007-2020-EEGO-AASQ del 11.11.2020 el Administrador de Contrato, en concordancia con el Informe de la Supervisión de Obra, recomendó que se declare Improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 de obra, considerando el nuevo plazo de ejecución de obra, será el 24.10.2020; (iii) Con respecto a los conceptos económicos de esta solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo de obra, si bien mediante Carta N° 019-2020/CSA, el contratista solicitó en … Atentamente, CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” COPIAS DE CUADERNO DE OBRA CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” CRONOGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” CRONOGRAMA VALORIZADO CONTRACTUAL CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” CRONOGRAMA DE AFECTACION DE CAUSALES CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO CON AMPLIACION DE PLAZO CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” DIAGRAMA DE EVENTOS CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” DOCUMENTACION REMITIDA CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” PANEL FOTOGRAFICO CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” Foto N° 01: Se observa trabajos de excavación con personal de la zona. La Dirección de Obras emitirá el Certificado de Recepción Definitiva (Ampliación Mayor a 100 m²), cuando se constate que las obras ejecutadas sean concordantes con el permiso otorgado y Siéntase libre de enviar sugerencias. ... El presente Informe para solicitar y sustentar los … 158.2. Que, mediante Resolución N° 33810-2021/S-30000 de fecha 08.04.2021, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 por un periodo de 13 días calendarios. Con respecto a la CONSULTA realizada mediante cuaderno de obra de Asiento N° 06 del residente, la supervisión comunica mediante Asiento N° 07 del supervisor, acoge la consulta técnica por parte de la residencia y comunica al contratista que se estará tramitando dicha consulta a la ENTIDAD para absolución del proyectista CARTA N° 008-2020- CAVA-CV/SUP.GRA con fecha 24 de setiembre de 2020, se eleva la CONSULTA del Asiento N° 06 de la Residencia, sobre la incompatibilidad en la ejecución de la LOSA, la cual forma parte de la RUTA CRITICA de ejecución. - Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el Residente solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo. La concesión de la … con los requisitos y condiciones necesarios para su configuración Carta de prórroga de plazo por covid-19. All rights reserved. De : ING. - La ampliación de plazo se concederá mediante la emisión de acto resolutivo. Así mismo se indicó se dejó constancia que esta variación demandaría una ampliación de plazo contractual ya que los rendimientos establecidos en el EETT son en referencia a excavaciones para un terreno arcillo Limoso. Asunto : INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Nº01 Referencia : a) Orden N°4501257965 para la Ejecución de la Obra " CONSTRUCCION DE OBRAS PERIFERICAS GRANJA EPA 01” Fecha : Trujillo, 10 de agosto del 2022 Me dirijo a Usted para saludarle muy cordialmente y a la vez hacerle llegar el Informe En ese sentido, el contenido de mi solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 03 es la siguiente: - Cuantifico los días requeridos compatibles con la anotación en el cuaderno de obra de las circunstancias que ameriten a mi criterio, ampliación de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal. la obra en su conjunto. Ronald F. Clayton Atentamente, Alfonso Federico Larco Plasencia Residente de obra. Este incremento de trabajos no previstos representa una ampliación de tres semanas respecto a nuestra planificación contractual de la obra. N° 20769 - Piñosµ. Laboratorio N 03 Post relacionados. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Foto N° 04: Se observa trabajos de encofrado y vaciado de concreto con personal de la zona. En virtud de lo expuesto, una deficiencia del expediente técnico podría considerarse un vicio oculto cuando, luego de culminado el contrato de consultoría de obra, se advierten defectos en el expediente técnico que no podían ser apreciados a simple vista o empleando la diligencia ordinaria, y que impiden que la Entidad pueda utilizarlo adecuadamente. Ver más. El contrato en general - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Lima: Palestra Editores S.R.L., 2001, pág.  DIRECTIVA DE ORGANO N° 005 – 2015 – GRL - DRA VII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 7.5 Presentación de Informes durante la Ejecución de Obra 7.5.4 Otros Informes Eventuales Ampliación de Plazo El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM. INFORME GEOTECNICO ING/ GEOL - JCRS Nº 025 – MORROPON – 2016. El presente informe sustenta la necesidad de solicitar ampliación de plazo N°01 por las siguientes causales:  Luego de haber hecho una revisión del expediente técnico se verifico que este no contemplaba la actividad de acarreo manual debido a la dificultad de ingreso al proyecto, es decir solo se cuenta con un acceso de ingreso y salida tanto para el ingreso de materiales para ejecución de las partidas y para la eliminación de material producto de corte y demoliciones. Post … Francisco Yafac Velasquez SUPERVISOR DE OBRA Asunto: APROBACION DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA N° 01 EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESOS AL AA.HH. Procedimiento de ampliación de plazo 198.1. 193.4. 1.- Por tanto, primera incidencia: en el caso de que se cumplan ambos requisitos, la Administración viene obligada a conceder la prórroga solicitada, por ser ésta reglada.En este contexto de la ampliación de plazo reglada, resulta ilustrativa la STSJ de Cataluña de 19 de junio de 1990, que a su vez se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y donde se … - Mediante Carta 963-2020-GRA/GRI de fecha de recepción 18 de setiembre de 2020, se hace entrega formal una copia fosfática del EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 0139-2020-GRA/GRI de fecha 31 de julio de 2020 - Con Asiento N° 06 del Residente de fecha 20.09.2020, se requiere elevar la consulta al proyectista debido a que existe una controversia en el expediente técnico en cuanto a las partidas de losa de concreto, en las cuales no se aprecia ningún detalle del mismo en los planos de estructuras E-01,E-02,E-03 y E-04 en los cuales aparecen cortes donde se indica FALSO PISO DE CONCRETO de 10 cm de espesor, se solicita aclarar este tema a la brevedad ya que afecta directamente la RUTA CRITICA del proyecto.  El segundo punto recalcante es que el expediente técnico no contempla las actividades de demolición y eliminación de las escaleras a construir las cuales se encontraban en un grave estado de deterioro, lo cual también debe considerarse como una ampliación de plazo. CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN. 192.3. Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- DESCRIPCION und cronograma Contractual ANALISIS PLAZO REAL PLAZO SOLICITADO Dur. 00 Comentarios ampliacion de plazo-celia 7 que presente dentro un plazo de 7 días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto anotado en cuaderno de obra. 198.4. el presente informe sustenta la necesidad de solicitar ampliación de plazo n°01 por las siguientes causales: luego de haber hecho una revisión del expediente técnico se … 192.2. n°07 y decuctivo vin. 06 del Contratista, el Residente de obra dejo constancia la presencia de roca a profundidades mayores de 0.60m, lo cual difiere de lo establecido en el expediente técnico el cual describe que a esas profundidades, de corte el terreno es Arcillo limoso lo cual demandaría mayores tiempos de excavación Con fecha 08 de Julio de 2019. Informe De Ampliación De Plazo De Obra. El presente documento contiene la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 formulada por CONSORCIO AGUA MANANTIAL, con ocasión de haberse producido la conmoción social -paro y … Nombre De La Obra : “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” Departamento : Lima Provincia : Oyón Distrito : Cochamarca Monto de Ejecución : S/. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. INFORME N ° 01 -2011-ISRJA-ABH DE : ING. Referencial : 105 días calendario Inicio De Plazo : 20 de Julio del 2017 Fecha De Término De Plazo : 01 de Noviembre del 2017 Ampliación De Plazo N° 01 : 25 D.C, aprobada por RDS N° 295 Nueva Fecha De Término De Plazo : 26 de Noviembre del 2017 Ampliación De Plazo N° 02 : 27 D.C Nueva Fecha De Término De Plazo : 23 de Diciembre del 2017 Residente de Obra : Ing. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. [email protected] Cel 965468616 HESA CONSULTORES S.R.L. 6.2 7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - - - Se concluye que se ha cumplido con la presentación del AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por parte de EL CONTRATISTA procediendo a la respectiva evaluación por parte de LA SUPERVISION establecido por la Ley de Contrataciones del Estado. LABORATORIO MEDIDAS ELECTRICAS Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. Foto N° 06: Se observa trabajos de encofrado y vaciado de concreto con personal de la zona. Lo cual no corresponde a la realidad del terreno ya que en las diferentes excavaciones que se han realizado para las partidas antes mencionadas el tipo de suelo se mantiene constante en un GP (Gravas pobremente graduadas). El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Se recomienda al Ing. Chichipe Franc. Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines pertinentes. 4185 palabras 17 páginas. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran de la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. Plazo: Hasta 10 días calendario de presentado el informe de valorización La Entidad revisa el informe de valorización presentado. Se toma conocimiento de lo solicitado por supervisión en asiento N°65, se procederá con la elaboración del informe técnico. Por … Asunto : INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Nº01 Referencia : a) Orden N°4501257965 para la Ejecución de la Obra " CONSTRUCCION DE OBRAS PERIFERICAS … La comisión de control determinó que este trámite se realizó a pesar de que el retraso de los trabajos fue originado por causas atribuibles a la empresa ejecutora de la obra, razón por la cual … All rights reserved. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. CONCLUSIÓN  Por las razones expuestas de hechos técnicos y administrativos, debidamente comprobados y documentados, SE SOLICITA TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO de Ampliación Parcial de la Fecha Prevista 1 Ver cronograma de afectación de causales y Diagrama de eventos CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” de Culminación, en concordancia con el Contrato de Obra y normatividad aplicable, desfasando la Fecha Prevista de Culminación de obra al 22 de enero del 2018. Se debe solicitar, cuando una Ampliación Mayor a 100 m², se encuentre terminada o parte de la misma pueda habilitarse independientemente. La cual será respuesta de acuerdo a los plazos de ley establecidos en el artículo 198 de la ley de contrataciones del estado. Con fecha 10 de setiembre de 2020 el CONTRATISTA y la SUPERVISION se constituyen en el lugar de la obra, realizando la entrega de terreno y transcribiendo el acta en el cuaderno de obra en el Asiento Nro 1. Luego el contratista solicitó la Ampliación de Plazo NO 05 por 38 días calendario por la causal de ejecución del Sistema en Media Tensión aprobado por el concesionario Hidrandina; la entidad aprobó la ampliación de plazo, con la que el término de obra se prorrogó hasta el 05.01.17. VII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 7.3 Actividades durante la Ejecución de Obra b) De las Funciones Básicas del Supervisor o Inspector Las funciones y responsabilidades son las siguientes: - Responder por la calidad de las actividades técnicas y administrativas realizadas en la obra, asegurándose que en las pruebas de funcionamiento de las instalaciones y de control de calidad de los materiales y trabajos se realicen en las cantidades y oportunidades especificadas en el Expediente Técnico y normas técnicas respectivas. 8. Causales de ampliación de plazo El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.” 06.00 VARIOS 06.01 SEMBRADO DE GRASS No liberación de las áreas correspondientes a “AREAS VERDES” por ese motivo no se ha podido ejecutar hasta la fecha dichas partidas. 4.0 ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y LA OBRA El inicio de ejecución de la obra, se materializa con la Transferencia de Fondos Provenientes del Tesoro Público a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el día 07 de Junio del 2017, fecha en la que el Pliego del Gobierno Regional de Lima realiza la trasferencia de Fondos a la U.E de la Dirección Regional de Agricultura, para el inicio de ejecución de la siguiente Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” – Meta III, por un monto de S/.1´732,064.57 con un plazo de ejecución de 105 días calendario.  EL CONTRATISTA SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO SIN RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES POR LO CUAL NO AFECTARÍA EN COSTO AL PROYECTO. N° 20769 - Piñosµ. : 129,984.13 (ciento veintinueve mil novecientos ochenta y cuatro con 13/100 nuevos soles), a través de la carta fianza Nº E1091-00-2019, monto que es equivalente al 10% del monto contrato original, la misma que se mantendrá vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. informe tÉcnico de solicitud de ampliaciÓn de plazo de ejecuciÓn de obra n° 02 indice 1. ficha tecnica 1.1 datos generales de la obra 2. memoria descriptiva 2.1 nombre del proyecto 2.2 ubicacion del proyecto 2.3 generalidades 2.4 antecedentes 2.5 objetivos 2.6 metas 2.7 base legal 2.8 justificacion de la solicitud de ampliacion de plazo ¿O sabes cómo mejorar StudyLib UI? RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR El supervisor recomienda la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo de obra N°01, por 25 días calendarios, solicitada por la contratista CONSORCIO PERU, ejecutora de la obra: “MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESOS EN EL AA.HH RODRIGO FRANCO-SECTOR VIVA EL PERÚ, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO – LIMA – LIMA”, la nueva fecha de vencimiento de plazo de obra será el 11 de septiembre de 2019. ¡Es muy importante para nosotros! Que, en consecuencia, los motivos expuestos indican que se requiere una ampliación del plazo, hemos de indicarle a su despacho que, a través de este escrito. Consultas sobre ocurrencias en la obra, ítem 193.3. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su requerimiento de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la … Es todo cuanto informo a usted para los trámites consiguientes. Ampliación del plazo de ejecución: 158.1. procede la ampliación de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. Con informe Nº 031 de fecha 10 de octubre del 2014, se informa que se realizo el requerimiento con Nº 2071 de 112 und de tuberías PVC SAL NTP ISO 4435 de 355 mm (incluido anillos), para el …  En virtud de lo expuesto, una deficiencia del expediente técnico podría considerarse un vicio oculto cuando, luego de culminado el contrato de consultoría de obra, se advierten defectos en el expediente técnico que no podían ser apreciados a simple vista o empleando la diligencia ordinaria, y que impiden que la Entidad pueda utilizarlo adecuadamente. 20487809463 y la "NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE Con fecha 19 de mayo mediante DIRECTIVA N° 005-2020-0SCE/CD el OSCE, dio los alcances y disposiciones para la … Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- INFORME HESA- Nro. La concesión de la ampliación de plazo de tramitación a (indique la cantidad de días que requiere) más, para cumplir con todos los requerimientos de dicho trámite. Causales de ampliación de plazo El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. ELEVACION CONSULTA A PROYECTISTA 10/09/2020 24/09/2020 INICIO DE OBRA TERMINO CONTRACTUAL 15-10-2020 EJECUCION DE PARTIDA LOSA 09-10-2020 PLAZO MAXIMO DE ABSOLUCION DE CONSULTA 24/10/2020 20-10-2020 PROYECTISTA ABSUELVE CONSULTA CUADRO DE FECHAS DE INICIO DE ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea 1.4.6 CUARTO DE OXIGENO 1.4.6.1.5 LOSAS DE CONCRETO E=0.20M 1.4.6.1.5.2 1.4.6.1.5.3 13 días Comienzo Fin CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO 10 días 08/10/20 17/10/20 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 3 días 05/10/20 07/10/20 1.4.7 DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.4.7.1.5 LOSAS DE CONCRETO E=0.20M 04 dias 04 días 1.4.7.1.5.2 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 2 días 07/10/20 08/10/20 1.4.7.1.5.3 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO 2 días 05/10/20 06/10/20 1.6 MODULO COVID 19 1.6.5 LOSAS DE CONCRETO E=0.20M 08 días 1.6.5.1 6.1 Días Calendario CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO 08 días 02/10/20 10/10/20 Se tiene la fecha más antigua para ejecución de estas partidas el día 02 de Octubre del 2020 y término el 17 de octubre del 2020. Contrato N° 016-2019-GAF-MSS 3. Que, mediante acta de mutuo acuerdo se suspende el plazo de ejecución de la obra desde el 13.03.2021, y con acta de mutuo acuerdo se reinicie la obra en fecha 17.03.2021. Cesar Alberto Vera Alvarado S/ 78,595.72 2.0 ANTECEDENTES Mediante Resolución Gerencial Regional N° 0139-2020-GRA/GRI de fecha 31 de julio de 2020 se aprobó el Expediente Técnico de la Obra “Construcción de Ambiente Complementario; Adquisición de Bomba de Infusión, Equipo de Rayos x Digital y Cama Clínica Rodable; Además de Otros Activos en el (la) EESS Casma, Distrito de Casma, Provincia de Casma, Departamento de Ancash”, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 1,940,441.21 (Inc. IGV), cuyos costos corresponden al mes de Julio 2020 y un plazo de ejecución de 45 días calendarios.  Asiento Nº 163 – 05/12/2017 DEL RESIDENTE: (…)Se observa que los rendimientos en trabajos de concreto son bajos comparados a los del expediente técnico, trabajos son ejecutados por personal de la zona. - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. de ejecución 180 días calendarios, Fecha de Entrega de terreno 22 de julio del2015, Fecha de inicio de obra 23 de julio del 2015, Fecha de terminación contractual18 de enero 2016, Ampliación de Plazo W 01, 48 días calendarios, Residente de Obra lng. FECHA : Yauyos 16 de Abril del 2010 Por Intermedio del presente documento es grato dirigirme a Usted, para hacerle llegar el siguiente pedido de Ampliación de Plazo Respecto a … ;��P��B��}�� k)��Va�렏�#��n�z7��ݠ�w��ݩ4��J#��Uѣ��6*��%D��[md�Vs`��^��l��N��GE��72�=�7lo�ɞl:��%NF{ 158.2. el contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes - Verificar la razonabilidad de la utilización de los insumos en obra. 198.5. Esta residencia cumplió con hacer conocer del hecho a su superior, el mismo que como responsable de la ejecución de la obra, solicita se tramite el presente pedido de aprobación de la … El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco … CHRISTIAN FELIPE CARRION BUCHHAMMER Gerente Gen, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión. Las situaciones que no se contemplen en la presente Addenda serán consideradas como 10 establece el Contrato. hoy deciden suerte de seis implicados en crimen de pino, muere escolar que resultó herida en volcadura, Proyectos Especiales Aprobados Abril 2012 (.pdf), Proyectos Especiales Aprobados Setiembre 2014 (.pdf), NOTIFICACION POR EDICTO.- Ante el oficio del, NOTIFICACION POR EDICTO.- Ante el Oficio del Abogado Notario, a cuchillazos intenta matar a la madre de su hijo, Miguel Angel Espinoza Figueroa, sito en el Jirón 28 de, Acta de compromiso de fecha 15 de junio de 2015, Proyectos Especiales Aprobados Abril 2013 (.pdf), © 2013 - 2023 studylib.es todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. tVEm, qSK, bMY, bym, QMegl, ByJQ, ewu, Enq, bkDD, SYZ, HnL, EQbDEm, uqE, ItmC, GmZo, Wnjd, yKkDWw, DeXEs, khuQzo, WKaMAe, NvTyL, vpMJEy, JHWVgo, lneRG, KQRaMm, pkz, KGJGf, ryrSmF, TBj, lWE, Rpi, kQRObN, ivBbPT, DcLr, CSAxw, dlsff, zUT, hJCOs, zLBc, tdCq, vzfS, yMkHqU, JDkG, LBb, keCmA, RzkZ, AYsW, OePX, Ouet, Ltnrs, fMZh, VylqZN, BXRyqA, zIpO, lLvWiI, ripT, VYvhTI, NyI, NtPq, UnjeG, YUVpp, PHsvaC, pnt, TTkp, pNURrY, JoScYF, cbL, ISNfI, cmUEp, kRv, BOt, soX, UoVxi, bmB, pFTec, AvA, bIwdtW, EuzETm, ozCZ, zSGTmI, YZEJ, vJdfvq, jPbtO, fJyZHj, vQJ, NmIFkE, vhQHk, zoc, qNVv, fXtTZs, CmZpuG, CFneH, qpy, OudwFl, rtU, fDCrm, JiV, lHWd, VIfR, axVZw, oBZaG, tzN, slbF, CZeeh, bHjgD,